Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по производству продукции (между
предприятиями)

 

 

г.
_______________

«____» ______________ 2016 г.

 

 

 

________________________________________________
в лице ________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ________________________________________________
в лице ________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает
продукцию ________________________________________________ своими силами и
средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика).
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с «___» _____________ 2016г.
по «___» _____________ 2016г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать
требованиям ГОСТа ________________________.

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для
работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал
оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на
территории своего предприятия один раз в месяц ________ числа, партиями по
________________________, полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика
осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется
актом, подписываемым представителями сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ,
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости
материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки
выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным
поручением на расчетный счет Подрядчика в течение ________ дней после
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции
он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости
работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении
________х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик
уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере ________%
стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он
уплачивает Подрядчику пеню в размере ________% стоимости работ (включая стоимость
материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше ________ дней –
неустойку в размере ________% стоимости заказа (включая стоимость материала).
Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на
предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим
от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика,
который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции
производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте,
подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых
недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом
представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца
со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество
выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно
быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся
проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки
безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции
доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также
отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение
других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в
размере ________% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа
Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ________% от стоимости заказа за
каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с
другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие
разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом
порядке на рассмотрение арбитражного суда.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Юр.
адрес:

Почтовый
адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

Заказчик

Юр.
адрес:

Почтовый
адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН

 

Подрядчик
_______________

Заказчик
_______________

 

Скачать Договора подряда на выполнение работ по производству продукции