Договор подряда на уборку места захоронения

ДОГОВОР ПОДРЯДА

по уборке места захоронения

 

 

г.
_______________

«____» ______________ 2016 г.

 

 

 

________________________________________________
в лице ________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр.
________________________________________________, паспорт: серия ________, №
________, выданный ________________________, проживающий по адресу:
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно
п.1.2 настоящего договора по уборке места захоронения, указанного Заказчиком,
расположенного по адресу: ________________________________________________, а Заказчик
обязуется принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором
стоимость.

1.2. Виды выполняемых работ:
________________________________________________. Сроки выполнения работ:
________________________.

1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть
выполняемых работ Исполнителю ясна.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнять все работы качественно, в объеме и в
сроки, предусмотренные п.1.2 настоящего Договора, и сдать работу Заказчику в
установленный срок.

2.1.2. Обеспечить выполнение работ из своих материалов,
своими силами и средствами. Исполнитель обязуется использовать только
высококачественные и сертифицированные моющие и чистящие средства, обеспечить
персонал униформой и технологическими картами.

2.1.3. Исполнитель отвечает за любой ущерб, нанесенный
Заказчику во время производства работ, и обязуется возместить Заказчику любые
убытки в случае нанесения ущерба Заказчику.

2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от
него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных
для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

2.1.5. В случае обнаружения каких-либо недостатков при
приемке работ исправить их в течение двенадцати часов с момента извещения
Заказчиком Исполнителя.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ
по настоящему Договору субподрядчиков, при этом неся ответственность за
действия субподрядчиков перед Заказчиком и третьими лицами.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Разрешить Исполнителю доступ к месту захоронения,
указанное в п.1.1 настоящего Договора, для выполнения работ.

2.3.2. Принять надлежащим образом выполненные работы в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные работы в
размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Если во время выполнения работы станет очевидным,
что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить
Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении
Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения
настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания
и действует до «___» _____________ 2016 г.

3.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор без обращения в судебные органы. При этом Заказчик обязан предупредить
Исполнителя о своем решении за ________ дней до расторжения договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ составляет ________ рублей.
Инвентарь, расходные материалы, химические моющие средства и специальная одежда
включены в стоимость работ.

4.2. Оплата работ производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Заказчик производит 100 % предоплату работ,
указанную в п.4.1 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
РАБОТ

5.1. Работа считается принятой Заказчиком при отсутствии
с его стороны претензий в течение ________ дней после отправки Исполнителем
фотоотчета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН

6.1. В случае не выполнения работ Исполнитель обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ________% от суммы, указанной в п.4.1
настоящего договора за каждый день невыполнения работ. Требование об уплате
штрафа должно быть направлено Заказчиком Исполнителю в письменной форме.

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед
другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, препятствующими исполнению
обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть
между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных
вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
надлежащим образом Сторонами.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Исполнитель

Юр.
адрес:

Почтовый
адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

Заказчик

Регистрация:

Почтовый
адрес:

Паспорт
серия:

Номер:

Выдан:

Кем:

Телефон:

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 

Исполнитель
_______________

Заказчик
_______________

 

Скачать Договора подряда на уборку места захоронения