Договор подряда на ремонт офисных помещений

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на ремонт офисных помещений

 

 

г.
_______________

«____» ______________ 2016 г.

 

 

 

________________________________________________
в лице ________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
________________________________________________ в лице ________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор»,
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с
привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту
офисных помещений: ________________________ по адресу:
________________________________________________, именуемом в дальнейшем
Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно
технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в
соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в
п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой,
утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет
________ рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения
авансового платежа.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И
ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору
определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ
составила: ________ рублей, в том числе НДС: ________ рублей. Смета настоящего
договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

 4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после
получения от Заказчика авансового платежа в размере: ________ рублей, в том
числе НДС: ________ рублей. Окончательный расчет по объекту производится
Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных
работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с
применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки
работ.

5. ПРИЕМКА И СДАЧА
РАБОТ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется
соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является
бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

5.2. В течение ________ рабочих дней после представления
Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо
принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный
письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок
с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после
устранения всех замечаний.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для
производства работ.

6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить
ее в течение ________ банковских дней.

6.2. Подрядчик обязуется:

6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком
профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной
безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер,
направленных на безопасность Объекта.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение
настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а
именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия,
наступившие после подписания настоящего договора.

7.2. В случае срыва срока исполнения работ,
предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика
подрядчик выплачивает неустойку ________% за каждый день просрочки от суммы
выплаченного аванса, но не более ________% от стоимости договора.

7.3. За задержку оплаты более ________ банковских дней
после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после
предъявления требований Подрядчиком в размере ________% от суммы окончательного
расчета за каждый день просрочки, но не более ________% от стоимости договора.

7.4. Споры по настоящему договору должны быть
урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию ________ календарных дней после ее получения.
Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет
дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в
результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение ________ лет с
момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии
правильной эксплуатации.

7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора
не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в
смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные
документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и
дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой
частью настоящего договора.

7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны
известить друг друга в течение ________ банковских дней.

7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего
договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Юр.
адрес:

Почтовый
адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

Подрядчик

Юр.
адрес:

Почтовый
адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН

 

Заказчик
_______________

Подрядчик
_______________

 

Скачать Договора подряда на ремонт офисных помещений