Договор оказания услуг по наполнению сайта

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

по наполнению сайта

 

 

г.
_______________

«____» ______________ 2016 г.

 

 

 

________________________________________________
в лице ________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
________________________________________________ в лице ________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор»,
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика
выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные работы.

1.2. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика
выполнить работы по наполнению сайта контентом, созданию дополнительных
разделов и каталогов, в объеме и на условиях, предусмотренных Приложениями к
Договору. Стоимость работ, порядок оплаты и сроки их выполнения также
определяются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, которые являются
его неотъемлемыми частями.

1.3. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе
привлечь третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору
третьих лиц, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и
своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными третьими лицами в
рамках настоящего Договора, как за свои собственные.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель производит работы со дня зачисления
предоплаты на расчетный счет Исполнителя согласно п.4.1 Договора и
утвержденному Сторонами Приложению к настоящему Договору.

2.2. Сроки выполнения работ определяются в Приложениях к
настоящему Договору.

2.3. В течение ________ рабочих дней после выполнения
работ Исполнителем Заказчик обязан проверить Сайт на наличие смысловых,
орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, негрузящихся
рисунков и сообщить замечания Исполнителю. Исполнитель обязан устранить
выявленные ошибки в течение ________ рабочих дней. При непоступлении замечаний
от Заказчика в ________-дневный срок порученная Исполнителю работа считается
выполненной.

2.4. После предоставления Исполнителем откорректированной
версии Сайта в распоряжение Заказчика Стороны подписывают Акт на выполнение
работ-услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
СТОРОН

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнять работы в соответствии с утвержденным
Приложением к Договору.

3.1.2. В случае возникновения вопросов, требующих
дополнительного согласования с Заказчиком, приостановить выполнение работ,
уведомив Заказчика по электронной почте или по факсу.

3.1.3. По требованию Заказчика информировать Заказчика о
ходе работ.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Не приступать к работе, а начатую работу
приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по
Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем.

3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения
условий настоящего договора, предупредив об этом Заказчика за ________
календарных дней до даты отказа, по истечении которых договор считается
расторгнутым.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Своевременно, в предусмотренные настоящим
Договором сроки, оплачивать услуги Исполнителя.

3.3.2. По требованию Исполнителя предоставить
информационные материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему
Договору в срок, указанный в запросе Исполнителя. В случае непредоставления
информационных материалов в срок, срок выполнения работ по данному запросу продлевается
на время просрочки предоставления информационных материалов.

3.3.3. Передать Исполнителю код доступа к панели
администрирования сайта.

3.3.4. Гарантировать правомерность информационных
материалов, самостоятельно решать вопросы авторского права и смежных прав на
предоставляемую информацию и нести ответственность за ее соответствие
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.5. Своевременно оформлять Приложения к настоящему
Договору, в которых согласовываются условия наполнения сайта контентом.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ

4.1. Цена, общая стоимость работ по Договору и порядок
оплаты согласуются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, являющихся
его неотъемлемой частью.

4.2. Оплата производится Заказчиком на основании счетов
Исполнителя путем безналичного перевода денежных средств по банковским
реквизитам, указанным Исполнителем.

4.3. Днем оплаты считается день, указанный в отметке
банка о приеме платежного поручения. При этом исполнением денежных обязательств
Заказчика в целях настоящего Договора признается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И
ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

5.1. Исполнитель не позднее ________ рабочих дней после
завершения работ по настоящему Договору предоставляет Заказчику Акт на
выполнение работ-услуг.

5.2. Заказчик в течение ________ рабочих дней со дня
получения Акта на выполнение работ-услуг обязан подписать Акт и возвратить его
или в такой же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.
Невозврат либо неподписание Акта и непредставление мотивированного отказа в
установленный срок является фактом признания полного выполнения договорных
обязательств со стороны Исполнителя, подлежащих оплате Заказчиком в полном
размере стоимости услуг по согласованной цене.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении
обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, согласованных
сторонами в Приложениях к Договору в соответствии с условиями п.4.1 Договора,
Исполнитель вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере ________% от
суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.

6.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ,
согласованных сторонами в Приложениях к Договору, Заказчик вправе требовать
уплаты штрафной неустойки в размере ________% от стоимости услуг по
соответствующему Приложению, в котором было выявлено нарушению, за каждый день
просрочки.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и
качество распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и
услуг Заказчика.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение своих обязательств, устанавливаемых настоящим
Договором, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой
силы. Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в соответствии с п.3 ст.401
ГК РФ.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой
силы, обязана незамедлительно, но не позднее 48 часов, информировать другую
Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на
возможность исполнить обязательство в письменной форме. Такое основание
освобождения от ответственности имеет силу с момента возникновения действия
непреодолимой силы. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону
обязанность возместить убытки за ущерб, который в ином случае мог быть
предотвращен.

7.3. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой
силы Сторона обязана немедленно приступить к исполнению своих обязательств,
вытекающих из настоящего Договора.

7.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств
на срок, в течение которого имеет место такое действие. Если подобное состояние
невыполнения любой Стороной обязательств, вытекающих из настоящего Договора,
продлится более трех месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую
Сторону.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае просрочки
одной из Сторон своих обязательств на срок более ________ календарных дней.

8.3 . Права и обязанности сторон по настоящему договору
не могут быть переданы или уступлены каким-либо образом третьим лицам без
предварительного письменного соглашения сторон.

8.4. По настоящему договору стороны вправе передавать
друг другу документы с использованием средств факсимильной связи и электронной
почты. Такие документы будут считаться врученными с момента получения
отправителем документа от принимающей документ стороны уведомления о получении
сообщения. Данное сообщение должно содержать полностью время принятия
документа, фамилию, имя, отчество, должность принявшего документ сотрудника, а
также его подпись. При этом подлинники отправленных документов должны быть
представлены отправляющей стороной не позднее ________ дней.

8.5. Полученная в процессе исполнения настоящего договора
информация о коммерческой деятельности любой из сторон, новых знаниях,
технологиях, решениях является конфиденциальной и не подлежит разглашению
третьим лицам без письменного согласия другой стороны по настоящему договору.

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть
при исполнении сторонами настоящего договора, будут разрешаться по возможности
путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается на
разрешение Арбитражного суда ________________________.

8.7. Настоящий договор составлен в двух одинаковых
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.

8.8. Все приложения и изменения к настоящему договору
являются его неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными
лицами, а также скрепления печатями сторон. При изменении условий настоящего
договора, обязанности сторон возникают в измененном виде с момента заключения
соответствующего соглашения, если иное не предусмотрено самим соглашением.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Юр.
адрес:

Почтовый
адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

Заказчик

Юр.
адрес:

Почтовый
адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН

 

Исполнитель
_______________

Заказчик
_______________

 

Скачать Договора оказания услуг по наполнению сайта